4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Madde 10Mücbir sebepler

Yürürlükte

Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Bu maddeye atıf yapan kararlar

670.000'i aşkın Yargıtay ve Danıştay kararı arasından 4735 sayılı Kanun Madde 10 hükmüne atıf yapan örnekler.

  • Danıştay · Danıştay 13. Daire BaşkanlığıE. 2024/192K. 2024/115407.03.2024

    Danıştay 13. Daire Başkanlığı - E. 2024/192, K. 2024/1154 (07.03.2024)

    …hukuk âleminde doğurduğu etkinin incelenmesi, bu anlamda, söz konusu genelgenin, daha önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerinde yer almayan ve yenilik doğuran bir kurala yer verip vermediğinin belirlenmesi gerektiği; 4735 sayılı Kanun'un "Mücbir sebepler" başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen mücbir sebep hâllerinden (c) bendinde ifade edilen "genel salgın hastalık" ve (e) bendinde belirtilen "gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller"in Covid-19 salgınıyla ortaya çıkan durumu…

  • Yargıtay · 6. Hukuk DairesiE. 2023/4065K. 2025/33205.02.2025

    Yargıtay 6. Hukuk Dairesi - E. 2023/4065, K. 2025/332 (05.02.2025)

    …gerekçeli kararda zikrederek davanın reddine gerekçe yaptığını, ancak idari şartnamenin 19 ve 25. maddeleri de tip sözleşmedeki gibi sadece vergi, resim ve harç gibi mali sorumluluklardaki artışlarla ilgili olduğunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun "Mücbir Sebepler" başlıklı 10. maddesine göre esasen idarenin süre uzatımı vermesi için mücbir sebebin varlığını kabul etmesi gerektiğini, davalı idare tarafından davacı şirkete süre uzatımı verildiğine göre mücbir sebebin varlığının idare tarafından kabul edildiğini, dolayısıyla…

  • Danıştay · Danıştay 13. Daire BaşkanlığıE. 2023/3206K. 2024/72313.02.2024

    Danıştay 13. Daire Başkanlığı - E. 2023/3206, K. 2024/723 (13.02.2024)

    …ya da tamamen ortadan kaldıran, aşılması, kaçınılması imkansız bulunan önceden tahmin edilemeyen sebepler olduğu, kanunda sayılan mücbir sebep hâlleri dışında benzeri diğer hâllerin de mücbir sebep sayılabileceği, 4735 sayılı Kanun'un 10. maddesinin (a), (b), (c), (d) bentlerinde sayılan mücbir sebep hâllerine bakıldığında bu durumlarda hem öngörülmezlik hem de önlenemezlik şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerektiği, buna göre "benzeri diğer hâller" için de bu iki kriterin bir arada…

  • Yargıtay · 11. Hukuk DairesiE. 2024/3211K. 2025/148704.03.2025

    Yargıtay 11. Hukuk Dairesi - E. 2024/3211, K. 2025/1487 (04.03.2025)

    …İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile ihalenin 07.08.2018 tarihinde, davalı idare tarafından sözleşmeye davetin ise 10.09.2018 tarihinde, ihaleden 34 gün sonra yapıldığı, bu süreçte 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 10. maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinden hiçbirisinin bulunmadığı, Kurum tarafından da belirlenen mücbir sebep halinin de olmadığı, davacının ihaleye katılırken, ihalenin konusunu ve şartlarını bildiği, tacir olan davacının basiretli davranarak,…

  • Yargıtay · 11. Hukuk DairesiE. 2020/5072K. 2022/55724.01.2022

    Yargıtay 11. Hukuk Dairesi - E. 2020/5072, K. 2022/557 (24.01.2022)

    …25. maddesinde belirtilen hallerde olmadığı anlaşıldığından, Kamu İhale Kurumu'na yazı yazıldığını, Kamu İhale Kurumu'nun 22.04.2015 tarihli cevabi yazısında, davacı firma tarafından ifade edilen hususların 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilmesi koşullarının oluşmadığına karar verildiğinin bildirildiğini ve sözleşmenin teslimin sözleşmeye uygun gerçekleşmemesi sebebiyle feshedildiğini, KİK'den cevabi yazının…

Kararların tam metni ve benzer kararlar için ücretsiz arayın

Kanun: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Kabul tarihi: 05.01.2002

Resmî Gazete: 22.01.2002 / Sayı 24648

Kaynak: mevzuat.gov.tr

Metin mevzuat.gov.tr'deki güncel (işlenmiş) metinden alınır ve düzenli olarak güncellenir. Resmî metin için Resmî Gazete esas alınır.

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu tüm maddeleri